OBRA DE REFORMA DAS FACHADAS

Prezados Condôminos,
A empresa Contec Barra, responsável pela execução da obra de reforma das fachadas, reiniciou seus trabalhos em 02 de janeiro de 2018. A construtora havia interrompido as atividades durante as festividades de final de ano e férias coletivas, conforme informado através do Comunicado 034-2017.
A obra já voltou a plena execução em todas as prumadas aonde os serviços estavam em andamento, exceto na coluna 4 do bloco 2, por impedimentos causados pelo apartamento de cobertura, que não está permitindo a fixação do balancim, além de não retirar o fechamento com esquadria, nem o ar condicionado (que ameaça cair quando os cabos que prendem os equipamentos se movem).
Lembramos que esta é a segunda vez, que a referida unidade cria dificuldades para prosseguimento da obra; na ocasião anterior o Tribunal de Justiça determinou a liberação da área, mas o processo tardou vários meses para tramitar, o que gerou atraso, alterando o cronograma de execução dos serviços e onerando os custos de aluguel de equipamentos, além dos graves prejuízos causados a todas as unidades da referida coluna.
Esclarecemos que estamos tomando todas as medidas necessárias para a solução com brevidade dos problemas aqui apresentados.

Atenciosamente,


Andrea Bures
Síndica


Comunicado 001-2018



22/01/2018

:: Voltar ::